В [наименование арбитражного суда,
в который подается заявление]

Истец: [наименование юридического лица]
адрес: [вписать нужное]
телефон/факс: [вписать нужное]
адрес электронной почты: [вписать нужное]

Ответчик: [наименование юридического лица]
адрес: [вписать нужное]
ИНН (если известно): [вписать нужное]
ОГРН (если известно): [вписать нужное]

Исковое заявление
о взыскании неустойки по договору подряда

Между [наименование] (Истец, Заказчик) и [вписать нужное] (Ответчик, Исполнитель) заключен договор подряда от [число, месяц, год] N [вписать нужное].
В соответствии с условиями договора Исполнитель принял на себя обязательства по выполнению [вид работ].
Договором установлена стоимость работ и срок выполнения работ с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].
В соответствии с пунктом [вписать нужное] договора Исполнитель передает Заказчику по акту сдачи-приемки результат выполненных работ в течение [вписать нужное] дней после даты завершения работ, указанной в договоре.
Договором установлена ответственность Исполнителя за нарушение сроков сдачи работ в виде пени в размере [значение] % от суммы договора за каждый день просрочки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно статье 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе при просрочке исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.
На момент подачи иска просрочка исполнения со стороны Ответчика составила [значение] дней с [число, месяц, год] по [число, месяц, год]. Договор ответчиком не исполнен, работы не выполнены, договор не признан незаключенным и не расторгнут.
В целях примирения сторон [указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались].
На основании изложенного, руководствуясь ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 125, 126 АПК РФ,

прошу:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере [значение] рублей за период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] по договору подряда N [вписать нужное] от [число, месяц, год].

Приложение:
1. Уведомление о вручении копии заявления Ответчику.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
3. Копия договора подряда.
4. Расчет неустойки.
5. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.
6. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.
7. Документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются.

[должность, подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]